Яндекс.Метрика Внимание! Запрос цен на поставку ворошителя буртов

Внимание! Запрос цен на поставку ворошителя буртов

Извещение о проведении запроса цен
на право заключения договора поставки Ворошителя буртов XGFD-3000

 

п/п

Наименование

Информация

1

Способ и форма закупки

Закупка путем проведения запроса цен

2

Заказчик

Автономная некоммерческая организация «Краевой сельскохозяйственный фонд».

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, оф. 808

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, оф. 808

Контактное лицо: Джевицкий Вячеслав Александрович

тел. 89145411525

3

Предмет закупки

Поставка Ворошителя буртов XGFD-3000

4

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

www.ksf27.ru

 

5

Дата начала подачи заявок на участие

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие

 09.12.2022 09:00 час. по Хабаровскому времени

 13.12.2022 17:00 час. по Хабаровскому времени

6

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов

 14.12.2022 17:00 час. по Хабаровскому времени

7

Описание предмета закупки

Поставка Ворошителя буртов XGFD-3000 согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению.

8

Место, условия, объем, сроки выполнения работ.

Место поставки: Хабаровский край, с. Гаровка-1, ул. Краснореченская, д. 25.

Условия и объем: согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению.

Срок поставки: 90 дней с момента внесения предоплаты.

9

Начальная (максимальная) цена Договора

 

 

 

3 725 000 (Три миллиона семьсот двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Лимит денежных средств Заказчика.

10

Форма, сроки и порядок оплаты

Согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению.

11

Сведения о праве заказчика отменить процедуру

Заказчик вправе отменить закупку, в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

12

Требования к содержанию, форме, подаче, оформлению и составу заявок.

Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в отборе оформляется:

1.Участником Отбора в письменном виде, скрепляется подписью уполномоченного лица и печатью организации (Приложение № 2).

2.Заявка на участие в отборе включает данные, указанные в п. 13 настоящем Извещении и иные существенные условия поставки.

3.Комиссия обязана оставить Заявку без рассмотрения, в случае если она не содержит информацию, предусмотренную п. 13 настоящего Извещения, или указанная информация является недостоверной.

4. Заявка, полученная Комиссией по истечении срока приема для участия в отборе, оставляется без рассмотрения.

Для участия в закупке претендент должен представить следующие документы:

-    заявку на участие в закупке, оформленную в соответствии с Приложением 2 к настоящему извещению;

-    заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);

-    заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, предпринимателя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

-    копию всех страниц паспорта – для физического лица;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара,  являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

13

Обязательные требования к участникам закупки

1.    Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2.    Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3.    Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

14

Ограничения в отношении участников закупок, установление преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства

 Не установлены.

15

Размер обеспечения заявок на участие в закупке

Не установлено.

16

Порядок внесения денежных средств / обеспечения банковской гарантией в качестве обеспечения заявок на участие в закупке

Не установлено.

17

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, условия допуска к участию в закупке

1. Комиссия Заказчика рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением о запросе цен.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным извещением.

3. Основаниями для отказа в допуске к участию в закупке являются:

3.1. непредоставление сведений и документов, определенных настоящим извещением, либо наличие в таких сведениях и документах недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, искажений, не соответствующих действительности сведений и информации в содержании представленных документов;

3.2. несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации и /или извещении;

3.3. несоответствие заявки на участие в отборе требованиям извещения.

4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся. В случае если извещением предусмотрено два и более лота закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором, принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке отношении этого лота.

5. В ходе рассмотрения заявок Заказчик при наличии в заявке участника арифметических или грамматических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество преимущество имеет общая итоговая цена, указанная в заявке.

6. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки.

7. Победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую сумму договора.

8. При предложении наиболее низкой суммы договора несколькими участниками закупки победителем запроса цен признается участник, заявка которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.   

9. Заказчик направляет победителю закупки уведомление о результатах проведенного запроса цен по адресу электронной почты, указанной в заявке победителя запроса цен, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к извещению. Документы считаются полученными победителем в день их отправки Заказчиком. Победитель закупки не вправе отказаться от заключения договора.

10. Договор с Победителем заключается не позднее 20 (двадцати) дней со дня признания Победителем участника отбора.

18

Обеспечение исполнения договора

Не установлено

19

Вид обеспечения исполнения договора (по усмотрению участника закупки, с которым заключается договор)

Не установлено

20

Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены, обстоятельства при которых выплачивается сумма (или ее часть) банковской гарантии или денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора.

Не установлено

21

Порядок предоставления обеспечения исполнения договора

Не установлено

22

Заключение договора, срок подписания договора

Договор с Победителем заключается не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола.

23

Изменение и исполнение договора

Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1)  сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

2) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

3) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с исполнителем (подрядчиком, поставщиком) допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит предварительному согласованию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего согласования. В случае неполучения предварительного согласования Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

В случае если предварительное согласование сделки, не может быть получено в срок, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему согласованию. В случае если сделка не согласована, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

24

Односторонний отказ от исполнения договора

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.



Документация - скачать

Протокол

Вернуться обратно
ОПУБЛИКОВАТЬ В СОЦ.СЕТЯХ